О проведении открытого аукциона




НазваниеО проведении открытого аукциона
страница3/3
Дата26.08.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
1   2   3

11. Порядок заключения муниципального контракта по результатам аукциона.


11.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

11.2. Победитель аукциона должен представить Заказчику в срок, установленный в Информационном паспорте аукциона, подписанный муниципальный контракт, а так же обеспечение исполнения муниципального контракта, если такое требование установлено Заказчиком.

11.3. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

11.4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.5. В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от заключения муниципального контракта, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока подписания контракта, указанного в документации об аукционе, направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.


12. Порядок внесения обеспечения исполнения контракта.


12.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационном паспорте аукциона.

12.2. В случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационном паспорте аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

12.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

12.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

12.5. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Безотзывная банковская гарантия осуществляется согласно положениям ст.ст. 368-379 параграфа 6 Гражданского кодекса РФ.

Залог денежных средств осуществляется согласно ст.ст. 334-358 параграфа 3 Гражданского кодекса РФ.

Поручительство осуществляется согласно ст.ст. 361-367 параграфа 5 Гражданского кодекса РФ.


13. Порядок изменения условий контракта


13.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.




ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АУКЦИОНА №02-АОбщие условия

проведения

аукционов

Сведенияп.1.1. разд. 1Администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 392534 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26 тел (84752) 669 - 318, факс – 669 - 318 Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Притамбовье» и размещено на официальном сайте Администрации Тамбовского района (www.tambov.gov.ru/r00)Адрес и срок предоставления документации об аукционе по запросу участника размещения заказа: 39253 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26 , со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте и опубликования в газете «Притамбовье».п.1.2.

разд. 1Наименование заказчика, контактная информация: Администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, с. Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26 тел (84752) 669 - 318, факс – 669 - 318 п.1.1.

разд. 1

Вид и предмет аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству газопровода низкого давления в д. Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской областип.1.1.разд. 1

Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных работ по строительству газопровода низкого давления в д. Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской областип.1.7.

разд. 1Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 392534 Тамбовская область, Тамбовский район, с.. Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26, с 27.12.2010г. до 10-00 часов(время московское) 26.01.2011г.п.1.7.

разд. 1Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

392534 Тамбовская область, Тамбовский район, Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26, 26.01.2011г. с 10-00 часов (время московское)п.1.8. разд. 1Место, дата и время проведения аукциона:

392534 Тамбовская область, Тамбовский район, Новосельцево, ул. Центральная ,дом 26, 03.02.2011 года в 10 час. 00 мин. (время московское)п.1.13. разд. 1Наличие преимуществ для учреждений УИН и организаций инвалидов: не установленоНаличие преимуществ для организаций инвалидов: не установлено.п.1.11. разд. 1Размер обеспечения заявки, срок и порядок обеспечения, реквизиты счета для перечисления денежных средств: 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или 227350 рублей, перечисленные на расчетный счет Заказчика – Администрации Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области:

УФК по Тамбовской области(администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области л/с 03643010620 р/с 40302810268503000069

ГРКЦ ГУ банка России по Тамбовской области г. Тамбов

БИК 046850001

ИНН 6820022281

КПП 682001001

Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должны быть представлены вместе с заявкой на участие в открытом аукционе. п.1.12. разд. 1Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его представления:

- муниципальный контракт заключается только после предоставления участником торгов обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от цены контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено победителем торгов в виде: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется победителем торгов самостоятельно.

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено победителем торгов до истечения срока, предусмотренного документацией о проведении торгов для подписания муниципального контракта.

В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется участником торгов в виде залога денежных средств, участник торгов, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на расчетный счет организатора торгов

Администрации Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области

УФК по Тамбовской области(администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области л/с03643010620 ) р/с 40302810268503000069

ГРКЦ ГУ банка России по Тамбовской области г. Тамбов

БИК 046850001

ИНН 6820022281

КПП 682001001

Если победителем аукциона будет выбрана банковская гарантия по муниципальному контракту, срок ее действия должен быть не менее срока действия муниципального контракта.

При выборе в качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта договора поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:п.1.12. разд. 1

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в п.п. «в» и «г» п. 1 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.п.1.6. разд. 1

Требования предъявляемые к работам:

подрядные работы должны производиться в полном соответствии с локальными сметами и проектно-сметной документацией (приложение № 1 к документации об аукционе).

Необходимые материалы и оборудование приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком в полном соответствии с с локальными сметами и проектно-сметной документацией (приложение № 1 к документации об аукционе). Используемые материалы должны отвечать установленным стандартам (ГОСТ, ТУ, ОСТ).

Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта должны быть своевременно устранены Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.п.1.6. разд. 1

Объем выполняемых работ: указан в локальных сметах и проектно-сметной документации (приложение № 1 к документации об аукционе). п.1.6. разд.1.Требования к качеству работ: выполняемые работы должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП 42-01-2002, СНиП 12-01-2004; СП 42-101-203; МДС 81-35.2004 и т.д. правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления. п.1.6. разд.1.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Требуемые сроки гарантии качества: 10 лет, с момента подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.п.1.6. разд.1.Требования к результатам работ: работы должны соответствовать графику производства работ (приложение № 1 к проекту муниципального контракта) и выполнены согласно требованиям ГОСТ, СНиП 42-01-2002, СНиП 12-01-2004; СП 42-101-203; МДС 81-35.2004 и т.д. правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления.п.1.6. разд.1.Требования к безопасности работ: за соблюдение техники безопасности ответственность несёт Подрядчик.п.1.14

разд. 1Место выполнения работ: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Кугушево и д. Куньи Липяги.п.1.14

разд. 1Условия выполнения работ: работы должны выполняться из материалов и с использованием оборудования Подрядчика. Разгрузку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счёт.п.1.14.

разд. 1.Сроки (периоды) выполнения работ:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 31.08.2011г.п.1.5.

разд. 1.Порядок формирования цены контракта (цены лота): в цену контракта включены стоимость работ и строительных материалов, оплачиваемая Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению контракта, в т.ч. расходы на перевозку, разгрузку, монтаж, страхование рисков, расходы по перевозке рабочих к месту выполнения работ, уплата налоговых и других обязательных платежей.п.1.3. разд. 1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4547000.00 (Четыре миллиона пятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. п.1.3.

разд. 1Величина понижения начальной цены контракта (лота) («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены контракта 227350.00 (двести двадцать семь тысяч триста пятьдесят ) рублей 00 копеек.п.1.3.

разд. 1 Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по мере поступления денежных средств на лицевой счет, открытый в отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовскому области.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика, указанный в п.13 муниципального контракта, после представления Подрядчиком документации, подтверждающей выполнение данных работ (акт о приемке выполненных работ - форма № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат – форма № КС-3). Окончательный расчет производится в срок до 30.12.2012г.п.1.4.

разд. 1Источник финансирования заказа: 4012000.00 (Четыре миллиона двенадцать тысяч) рублей 00 копеек-средства областного бюджета; 10000.00(Десять тысяч) рублей 00 копеек- средства бюджета Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 525000.00(Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек- внебюджетные средства. п.1.5.

разд. 1 Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного государственного контракта – не установлен.п.1.15.

разд. 1Срок подписания победителем аукциона муниципального контракта не менее 10 и не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.


Председателю комиссии Администрации Новосельцевского сельсовета Тамбовского района

Тамбовской области

Бастрыкину А.В.


ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 02-А


на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству газопровода низкого давления в д. Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской области.


I. Сведения об участнике размещения заказа:


Для юридического лица:Фирменное наименование (наименование) Организационно-правовая формаМесто нахождения Почтовый адресНомер контактного телефона (факса)Для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя):Фамилия, имя, отчество физического лица Паспортные данные Место жительства Номер контактного телефона (факса)

* сведения указываются в правой части таблицы

II. Сведения:


о выполняемых работах:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сведения указываются в соответствии с требованиями раздела Информационного паспорта аукциона: «Требования, предъявляемые к работам»


о качестве работ:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сведения указываются в соответствии с требованиями раздела Информационного паспорта аукциона: «Требования к качеству работ»


III. Настоящей заявкой участник размещения заказа __________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что:

1) против участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации (для юридического лица);

2) отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для физического лица), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (для юридического лица).


Подпись участника размещения заказа


___________________________________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.


Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями к её оформлению, указанными в Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе по установленной форме!

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе


1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде по установленной в документации об аукционе форме, с учетом требований к оформлению, изложенных в настоящей инструкции.

2. Заявка на участие в аукционе заполняется следующим образом:

а) в разделе I «Сведения об участнике размещения заказа» для юридического лица в правой части таблицы указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество и др.), о месте нахождения (место государственной регистрации юридического лица), почтовый адрес (адрес, по которому осуществляется связь с юридическим лицом, с указанием почтового индекса), номер контактного телефона;

б) в разделе I «Сведения об участнике размещения заказа» для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) в правой части таблицы указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

в) разделе II «Сведения» при описании участником размещения заказа качества работ должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При этом, участник размещения заказа должен подробно и точно описать выполняемые работы, являющиеся предметом аукциона, их количественные и качественные характеристики в соответствии с требованиями к выполняемым работам и их качеству, установленными в Информационном паспорте аукциона, а также указать срок и объем предоставления гарантий качества работ (если такое требование установлено в Информационном паспорте аукциона):

- срок предоставления гарантий качества исчисляется во времени и указывается в месяцах, годах;

- объем предоставления гарантий качества исчисляется в процентах и представляет собой объем выполняемых работ (либо часть объема), на который распространяется гарантия качества в течение срока ее предоставления.

г) в разделе III участник размещения заказа декларирует своё соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам, предусмотренным формой заявки. В случае, если заявка на участие в аукционе не содержит сведений, предусмотренных формой заявки на участие в аукционе, такая заявка может быть отклонена по основанию предусмотренному п.4. ч.1. ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4. Все листы заявки на участие в аукционе вместе с документами, указанными в п.5.1 раздела 5 документации об аукционе (включая опись документов, входящих в состав заявки), все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

При нумерации страниц заявки на участие в аукционе номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

6. Заявка на участие в аукционе должна быть четко заполнена. Подчистки и исправления при заполнении заявки не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью участника размещения заказа либо его уполномоченного лица.

При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

7. Сведения, содержащиеся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Наличие в заявке сведений, содержащих двусмысленные толкования является риском для отклонения такой заявки.

8. При подаче заявки на участие в многолотовом аукционе заявка на участие в аукционе по каждому лоту должна быть заполнена отдельно.

9. При составлении описи документов входящих в состав заявки на участие в аукционе по каждой позиции должны быть указаны наименование, реквизиты документа, количество листов.

10. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в том числе подписание заявки) оформляются в соответствии с требованиями, установленными в разделе 5 документации об аукционе.

11. Представленные в составе заявки документы участнику размещения заказа не возвращаются.


ПРОЕКТ контракта


Муниципальный контракт №

на выполнение подрядных работ по строительству газопровода низкого давления в д.Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской области


с. Новосельцево "___"____________2011г.

Администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области Распоповой Марии Дмитриевны , действующая на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) на основании протокола открытого аукциона от __________________ о нижеследующем:


Статья 1. Предмет контракта


1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется, в установленный контрактом срок, выполнить по заданию Заказчика работы по строительству газопровода низкого давления в д. Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской области, согласно утвержденной проектно-сметной документации.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы по газификации в соответствии графиком производства работ (приложение №1) по объекту, указанному в п.1.1. настоящего контракта, с условиями настоящего контракта, на свой риск собственными силами в соответствии с условиями контракта, с заданием Заказчика и проектно-сметной документацией.

1.3. Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.


Статья 2. Цена Контракта и источники финансирования


2.1. Цена Контракта составляет _____ (_________________________________ тысяч __________________) рублей,

Источники финансирования: средства областного бюджета – ____ ( )руб., средства бюджета Новосельцевского сельсовета Тамбовскогог района Тамбовской области ____ ( )руб., внебюджетные средства – ____ тыс.руб. Цена Контракта включает общую стоимость работ, материалов, транспортные расходы, налоговые и другие возможные платежи.


Статья 3. Сроки и порядок оплаты


3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по мере поступления денежных средств на лицевой счет, открытый в отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовскому области.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика, указанный в п.13 настоящего контракта, после представления Подрядчиком документации, подтверждающей выполнение данных работ (акт о приемке выполненных работ - форма № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат – форма № КС-3).Окончательный расчет производится в срок до 30.12.2012г.


Статья 4. Место, сроки и условия выполнения Работ


4.1. Место выполнения работ: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Кугушево и д. Куньи Липяги

4.2. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами согласно графику производства работ, составленного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком:

- начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

- окончание работ: до 31.08.2011г.

4.3. На момент подписания контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Подрядчик вправе выполнить Работы ранее, только с письменного согласия Заказчика.


Статья 5. Характеристика выполняемых Работ и порядок их приемки

5.1. Строительство газопровода низкого давления в д. Кугушево и д. Куньи Липяги Тамбовского района Тамбовской области должно производиться в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

5.2. Выполняемые работы должны отвечать требованиям действующим ГОСТ, СНиП 42-01-2002, СНиП 12-01-2004; СП 42-101-203; МДС 81-35.2004 и других действующих нормативных актов РФ.

5.3. На все виды работ, Подрядчик должен иметь соответствующее свидетельство о допуске к видам работам, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией .

5.4. При готовности объекта извещает об этом Заказчика в пятидневный срок.

    1. При принятии Работ Заказчик обязан принять Работы от Подрядчика по акту приема-сдачи с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами.

    2. Срок гарантии на выполненные работы составляет 10 лет с момента подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.

5.7. В случае несоответствия выполненных Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение двадцати дней после получения Акта. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта.

5.8. Заказчик обязан предъявить Подрядчику претензию, связанную с количеством и/или качеством выполняемых Работ, в течение 20 дней с момента ее приемки. Для ускорения разрешения споров, связанных с количеством и/или качеством выполняемых Работ, Заказчик вправе в течение 20 дней направить Подрядчику претензию с приложением соответствующих документов по факсу.

5.9. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в пятидневный срок известить друг друга о приостановлении работ и рассмотреть вопрос об их продолжении. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.


Статья 6.Охрана работ


6.1.После подписания настоящего контракта Подрядчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ по газификации.

6.1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания акта приема-передачи Сторонами несет Подрядчик.


Статья 7. Ответственность сторон


7.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере -0,1% от общей стоимости оказываемых услуг, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Подрядчиком.

Если неустойка за просрочку оказания услуг по вине Подрядчика превысит макси­мальный размер неустойки, Заказчик вправе на­править Подрядчику предложение о расторжении Контракта, полностью или частично без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта - либо обратиться в суд с соот­ветствующим иском.

Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика в течение 10 банковских дней.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.


Статья 9. Разрешение споров и разногласий


9.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.


Статья 10. Дополнительные условия


10.1. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.


Статья 11. Вступление Контракта в силу


11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Контракта.


Статья 12. Контрактная документация


12.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

- график производства работ.(Приложение №1)


Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик Поставщик Подрядчик Администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района

Тамбовской области 392534 с. Новосельцево, ул. Центральная дом 26ИНН 6820022281КПП 682001001УФК по Тамбовской области(администрация Новосельцевского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области л/с03643010620 ) р/с 40302810268503000069

ГРКЦ ГУ банка России по Тамбовской области г. Тамбов

БИК 046850001Глава администрации Новосельцевского Тамбовского района Тамбовской области


Распопова Мария Дмитриевна


Подпись ____________________________


М.П.Руководитель


_________________________________________


Подпись__________________________________


М.П.


Приложение № 1

к муниципальному контракту № 02

от «____» _________2011 года


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Наименование работСроки выполнения работ начало работокончание работ123


Заказчик Подрядчик





1   2   3

Похожие:

О проведении открытого аукциона iconО проведении открытого аукциона
Администрация Тамбовского района Тамбовской области 392001, г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 141 «В», e-mail: post@r00. tambov gov ru...
О проведении открытого аукциона iconО проведении открытого аукциона
Администрация Тамбовского района Тамбовской области (392001, г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 141 «В»; e-mail: post@r00. tambov gov ru;...
О проведении открытого аукциона iconИзвещение №3 о проведении открытого аукциона
Администрация Тамбовского района Тамбовской области (392001, г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 141 «В»; e-mail: post@r00. tambov gov ru;...
О проведении открытого аукциона iconИзвещение о проведении открытого аукциона по размещению муниципального заказа
Добрянского муниципального района объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов...
О проведении открытого аукциона iconСтр. Извещение о проведении открытого аукциона 3 Раздел Общие условия проведения открытого аукциона
Начальник Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области
О проведении открытого аукциона iconИзвещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Российской Федерации (фгу «нниито» Минздравсоцразвития России) приглашает принять участие в проведении открытого аукциона в электронной...
О проведении открытого аукциона iconИзвещение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества
Администрация Комсомольского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области сообщает о проведении открытого аукциона по продаже...
О проведении открытого аукциона iconО проведении открытого аукциона на право
Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, по адресу 390006, г. Рязань, ул. Свободы,...
О проведении открытого аукциона icon«11» марта 2011г. Извещение №25 о проведение открытого аукциона в электронной форме
Г. И. Носова» посредством Оператора торгов ОАО «Единая электронная торговая площадка» объявляет о проведении открытого аукциона в...
О проведении открытого аукциона iconО проведении открытого аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории реки Волга
Организатор аукциона: Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница