Республики башкортостан




НазваниеРеспублики башкортостан
страница1/6
Дата25.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6








АРБИТРАЖНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



ул. Октябрьской революции, 63а

450057, г.Уфа

Тел. (347) 272-59-60, 272-13-89

Факс (347) 272-27-40

E-mail: info@ufa.arbitr.ru

http://ufa.arbitr.ru

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352

ИНН/КПП 0274037972/027401001


31 мая 2012г. № кот.-15/12





Извещение о проведении запроса котировок № кот.-15/12.


Заказчик: Арбитражный суд Республики Башкортостан приглашает к участию в конкурсной процедуре способом запроса котировок на заключение государственного контракта на техническое обслуживание системы управления и контроля доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы фиксированной телефонной связи, включая УПАТС, в зданиях Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Предмет государственного контракта: техническое обслуживание системы управления и контроля доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы фиксированной телефонной связи, включая УПАТС, в зданиях Арбитражного суда Республики Башкортостан в соответствии с Приложением № 1 к государственному контракту.

Место проведение работ: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 7.

Сроки проведения работ: с 01 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года.

    Сроки и условия оплаты: Оплата по Контракту производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения выставленного Исполнителем счета. Основанием для выставления счета является подписание Сторонами обоснованных расчетами актов выполненных работ и оказанных услуг, передача Заказчику счетов-фактур.

    Максимальная цена контракта: 175 490 (сто семьдесят пять тысяч четыреста девяносто) рублей. Цена включает в себя общую стоимость выполненных работ и оказанных услуг, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, а так же затраты на спецодежду, специальный инструмент, мелкий инвентарь, расходные материалы для выполнения рутинных операций и профилактических работ.



Обоснование начальной максимальной цены:



п\п

Наименование

Фирма 1

(руб.)

Фирма 2

(руб.)

Фирма 3

(руб.)

1

Система управления и контроля доступом

63 109,23

(21 036,41)

62 353,95

(20 784,65)

62 094,15

(20 698,05)

2

Система видеонаблюдения

71 480,64

(23 826,88)

74 355,45

(24 785,15)

69 780,18

(23 260,06)

3

Система фиксированной телефонной связи, включая УПАТС

41 410,14

(13 803,38)

41 290,59

(13 763,53)

40 595,67

(13 531,89)




Сумма

176 000,01

177 999, 99

172 470




Усредненная цена (∑столбцов 3,4,5)/3

175 490

Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и если предложенная в них цена по предоставлению услуг по техническому обслуживанию системы управления и контроля доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы фиксированной телефонной связи, включая УПАТС, в зданиях Арбитражного суда Республики Башкортостан будет превышать максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Котировочная заявка подается в письменной форме посредством:

- почтовой связи;

- нарочно, в рабочие дни недели с 08.30 до 17.00 часов, в пятницу с 08.30 до 16.30 часов (обед с 12.30 до 13.30 часов) по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, контактное лицо – Скрябина Юлия Маратовна, телефон: 272-59-60, внут.телефон 101.

Котировочная заявка, представленная участником размещения заказа в письменной форме, должна содержать технические характеристики товара, указание работ и предоставления услуг, быть собственноручно подписанной руководителем либо уполномоченным лицом и иметь оригинальный оттиск печати организации (индивидуального предпринимателя). Котировочная заявка, поданная посредством электронной почты должна быть подписана электронно-цифровой подписью с приложением сертификата электронно-цифровой подписи. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью участника размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, просим представить котировочную заявку по форме (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок № кот.-15/12) по адресу:

450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, каб. 305, факс (347) 272-27-40, телефон (347) 272-59-60, внут. 101

E-mail: ZAKUPKI@ufa.arbitr.ru

Дата начала подачи заявок с 01 июня 2012г.

Дата и время окончания подачи заявок 07 июня 2012г. до 10-00 (местного времени).

В случае признания представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Срок подписания с победителем государственного контракта составляет не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным частями 1-2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


Приложение: 1. Техническое задание.

2. Форма котировочной заявки

3. Проект государственного контракта.

Заказчик:

Председатель суда И.Г.Арсёнов


Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок №кот -15/12


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание системы управления и контроля доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы фиксированной телефонной связи, включая УПАТС, в зданиях Арбитражного суда Республики Башкортостан в третьем квартале 2012 года.


Функциональные характеристики зданий (потребительские свойства):

Административное здание суда, находящегося по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 63 а.

- общая площадь помещений 3236 кв.м.

Административное здание суда, находящегося по адресу: г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 7.

- общая площадь помещений 444 кв.м.

При выполнении работ технического обслуживания, системы управления и контроля доступом (СКУД), системы видеонаблюдения, системы фиксированной телефонной связи, включая УПАТС, (Связь), (далее – Системы) эксплуатирующая организация должна использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкций, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Утверждены приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988г. № 312 «Об утверждении Ведомственных строительных норм Госкомархитектуры» (ВСН 58-88 (р));

Правила устройства электроустановок. Общие правила. Утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (ПУЭ);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП);

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, зарегистрированы в Минюсте России 27.06.2003, регистрационный № 4838 (ППБ 01-03);

Свод правил по проектированию и строительству «Здания арбитражных судов». Одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 23.05.2003 № 41 (СП 31 -109-2003);

Строительные нормы и правила «Электротехнические устройства». Утверждены постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215 (СНиП 3.05.06-85);

Строительные нормы и правила «Противопожарные нормы». Утверждены постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 18-7 (СНиП 2.01.02-85);

Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Приняты постановлением Минстроя России от 13.07.1997 № 18-7 (СНиП 21-01-97);

Строительные нормы и правила «Системы автоматизации». Утверждены постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 № 175 (СНиП 3.05.07-85).


Требования, предъявляемые к эксплуатирующей организации

1. У эксплуатирующей организации должны быть в наличие соответствующие аккредитации, сертификаты и лицензии на проведение соответствующих работ:

  • наличие свидетельств саморегулируемых организаций о допуске к работам;

  • работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  1. Для выполнения работ по техническому обслуживанию Систем на объектах эксплуатирующая организация должна обладать квалифицированным персоналом, имеющим профессиональные сертификаты, а также квалифицированными техническими специалистами (с обязательным указанием и (или) представлением сертификатов и (или) копий сертификатов от производителей того оборудования, которое эксплуатируется на данном объекте).

  2. Эксплуатирующая организация должна располагать своей материально-технической базой.

  3. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать диагностику и ремонт оборудования в авторизированном сервисном центре. Иметь для диагностики и ремонта оборудования, круглосуточную службу технического обслуживания.

  4. Технические требования к технологиям и методам выполнения работ (оказания услуг):

  • Техническое обслуживание Систем в арбитражных судах проводится силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 настоящих Требований.

  • Регламентные работы выполняются по графику, согласованному с Заказчиком, в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование СКС и связи.

  • Выполнение заданий по техническому обслуживанию Систем осуществляется специалистами эксплуатирующей организации в соответствии с регламентом работ.

  • Эксплуатирующая организация создает в арбитражном суде участок с присутствием на нем группы технических специалистов, или эксплуатирующая организация выделяет квалифицированного специалиста с постоянным присутствием на объекте.

  • Количество и состав специалистов определяется эксплуатирующей организацией по согласованию с Заказчиком.

  • Эксплуатирующая организация должна обеспечить круглосуточное дежурство, специалиста или дежурную смену специалистов инженерно-технического состава (ведущий инженер (руководитель смены), диспетчер автоматизированной системы оперативного диспетчерского контроля и управления оборудованием и системами здания, техник по слаботочным системам и др.). Количество и состав специалистов определяется эксплуатирующей организацией по согласованию с Заказчиком.

  • Эксплуатирующая организация должна обеспечить наличие пополняемого комплекта ЗИП для «горячей» замены выходящего из строя оборудования. Замена вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования (агрегатов, узлов, приборов, блоков, плат, деталей и т.п.) стоимостью до 3 000 (трех тысяч) рублей (за единицу оборудования) оплачивается за счет Исполнителя.

  • Штатные специалисты участка или специалист должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимыми инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также запасом расходных материалов.

  • Эксплуатирующая организация должна обеспечить круглосуточно по телефонам, факсам, электронной почте собственной диспетчерской службы сервисного центра прием заявок, поступающих от Заказчика, и учет их исполнения (устранения неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования).

  • Заказчик предоставляет помещения для размещения специалистов эксплуатирующей организации, а также хранения инструментов, расходных материалов, в необходимых случаях выделяет линии телефонной связи. 3.8. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

  • Эксплуатирующая организация осуществляет плановое техническое обслуживание, а также выполняет работы (оказывает услуги) по заявкам Заказчика в рабочее время с 8-30 до 18-00, кроме субботы и воскресенья.

  • Эксплуатирующая организация должна приступить к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее двух часов с момента получения заявки от Заказчика.

  • Дежурная смена осуществляет работу круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

  1. При проведении технической эксплуатации и ремонтных работ ответственность за проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на эксплуатирующую организацию.

  2. Требования, предъявляемые к системе контроля качества за выполненными работами (оказанными услугами)

8.1. Эксплуатирующая организация должна иметь действующие сертификаты Госстандарта России; утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами) и (или) службой контроля качества; учетные журналы технического обслуживания инженерных систем и оборудования с указанием даты выполнения работ (оказания услуг), наименования работы (услуги), фамилии, имени, отчества работника эксплуатирующей организации, временного периода выполнения работ (оказания услуг); другую документацию по планированию и отчетности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности).

Специалисты, выделенные для выполнения работ, должны в течение всего рабочего дня, находится в здании суда.

Подбор обслуживающего персонала осуществляется по согласованию с Заказчиком. Обслуживающий персонал Исполнителя не должен состоять из лиц, ранее судимых и (или) имеющих условное наказание.

Исполнитель в ходе выполнения работ по контракту в обязательном порядке назначает начальника участка из числа ИТР, ответственного за организацию всех работ, с постоянным местом дислокации на территории эксплуатируемых объектов Суда.

8.2. Эксплуатирующая организация должна составлять и представлять Заказчику ежемесячные акты технического состояния обслуживаемых систем и оборудования и акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Республики башкортостан iconРеспублики Башкортостан "утверждаю"
Арбитражный суд Республики Башкортостан проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт...
Республики башкортостан iconМониторинг правоприменения в сфере деятельности адвокатуры Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан Организация работы по ведению реестра адвокатов Республики Башкортостан. 1
Общее количество адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов Республики Башкортостан 1969
Республики башкортостан iconПриказ
Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года №313 «о порядке представления деклараций о розничной продаже алкогольной...
Республики башкортостан iconРеспублики Башкортостан "утверждаю"
«Поставка картриджей для принтеров для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан»
Республики башкортостан iconРеспублики Башкортостан "утверждаю"
«Поставка картриджей для принтеров для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан»
Республики башкортостан iconОб утверждении положения о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции
В целях упорядочения лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан Правительство Республики...
Республики башкортостан iconГородской округ город Кумертау Республики Башкортостан Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных...
Республики башкортостан iconУтвержден постановлением Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан
Асти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов муниципального архива, включая...
Республики башкортостан iconРаспоряжением Главы Сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан от «29» ноября 2010 №29
Сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан от «29» ноября 2010 №29
Республики башкортостан iconКурсовая работа «К защите допускаю»
Информационная политика органов государственной и муниципальной власти (на примере Республики Башкортостан)
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница