Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения




Скачать 417.65 Kb.
НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения
страница1/3
Дата15.09.2012
Размер417.65 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,

расположенных на территории Боровского сельского поселения

Калевальского район Республики Карелия

  1. Общие положения

1.1 Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:

Лот № 1 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Гористая д.15 макс. цена – 935628,00 руб.

в том числе:

ремонт кровли, 398 кв.м. - 514489,00 руб.;

ремонт внутренних сетей электроснабжения –70418,00 руб.

ремонт сетей теплоснабжения с установкой прибора учёта – 350721,00 руб.

Лот № 2 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Советская д.8 макс. цена – 1628382,00 руб.

в том числе:

ремонт кровли, 873 кв.м. - 1366400,00 руб.;

ремонт внутренних сетей электроснабжения – 141000,00 руб.

ремонт фасада, 11,98 кв.м. (замена дверей в трёх подъездах) – 120982,00 руб.

Лот № 3 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Железнодорожная д.16 макс. цена – 1511425,00 руб.

в том числе:

ремонт кровли, 470 кв.м. - 709442,00 руб.;

ремонт внутренних сетей электроснабжения – 70418,00 руб.

ремонт сетей теплоснабжения с установкой ПУ – 548007,00 руб.

ремонт сетей водоснабжения с установкой ПУ – 87630,00 руб.

ремонт сетей водоотведения – 95928,00 руб.

Лот № 4 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Железнодорожная д.18 макс. цена – 548007,00 руб.

в том числе:

ремонт внутренних сетей теплоснабжения с установкой ПУ – 548007,00 руб.

Лот № 5 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Гористая д.13 макс. цена – 356721,00 руб.

в том числе:

ремонт внутренних сетей теплоснабжения – 356721,00 руб.

Лот № 6 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Гористая д.7 макс. цена – 1899343,00 руб.

в том числе:

ремонт внутренних сетей теплоснабжения – 454062,00 руб.

ремонт фасада, 627,3 кв.м. – 1445281,00 руб.

Лот № 7 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Гористая д.5 макс. цена – 1899343,00 руб.

в том числе:

ремонт внутренних сетей теплоснабжения – 454062,00 руб.

ремонт фасада, 621,34 кв.м. – 1445281,00 руб.

Лот № 8 Выполнение работ по капремонту МКД по пер. Гостиный д.36 макс. цена – 545691,00 руб.

в том числе:

ремонт внутренних сетей электроснабжения – 70418,00 руб.

ремонт сетей теплоснабжения с установкой ПУ – 354968,00 руб.

ремонт сетей водоснабжения с установкой ПУ – 61300,00 руб.

ремонт сетей водоотведения – 59005,00 руб.

Лот № 9 Выполнение работ по капремонту МКД по ул. Гористая д.11 макс. цена – 477026,00 руб.

в том числе:

ремонт сетей теплоснабжения с установкой ПУ – 356721,00 руб.

ремонт сетей водоснабжения с установкой ПУ – 61300,00 руб.

ремонт сетей водоотведения – 59005,00 руб.

1.2. Заказчиком является Товарищество собственников жилья «Перспектива», почтовый адрес: 186900 Республика Карелия Калевальский район п. Боровой ул. Школьная д.7

1.3. Организатором конкурса является: Администрация Боровского сельского поселения почтовый адрес: 186900 Республика Карелия Калевальский район п. Боровой ул. Школьная д.7

1.4. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 186900 Республика Карелия Калевальский район п. Боровой ул. Школьная д.7 с09.00 час. до 17.00 час., пятница – до 14.30 час. по мск. времени.

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут 17 сентября 2012 года по адресу нахождения Организатора конкурса. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.borovskoesp.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.7. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.borovskoesp.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Мостайкина Любовь Валериевна, тел. (81454) 56-185, т/ф 56-875, сот. 8-921-018-90-58,

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

    1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

    1. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

    2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

      1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

      2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

      3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

      4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

      5. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

      6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

      7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

      8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

      9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

      10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

      11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    1. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

    2. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

    3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

    4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

    5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

    6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

  1. Обеспечение конкурсной заявки

    1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

    2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

      1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

      2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

      3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

    3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

      1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

      2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

      3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

      4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

  1. цена договора: максимальное количество баллов - 60;

  2. cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

  3. квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

    1. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

    1. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.



Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»




Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов






Цена

договора



60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0
















      1. Таблица 2

        Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



        Критерий

        Максимальное кол-во баллов

        Результат ранжирования

        заявок

        Присваиваемое кол-во баллов






        Срок выполнения



        20

        1

        20

        2

        20

        3

        20

        4

        18

        5

        16

        6

        14

        7

        12

        8

        10

        9

        8

        10

        6

        11

        4

        12

        2

        13 и более

        0
        Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3


Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»





Критерий

Максималь-ное кол-во баллов


Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед)

Количество

штрафных баллов






Квалифи-кация



20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10



Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет



0

2 и более с опытом работы более 5 лет


5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5


2 и более


10






      1. * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.


        ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.


        *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

        Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

      2. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

от 17.08.2012

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электронный адрес участника ____________________________________________

  2. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ







  1. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет




- с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.




  1. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.11 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

  1   2   3

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов №№405,
Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных дома Гашека, 11, находящихся в управлении ООО «жко «Московка» в 2011 году Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №6 по ул.
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №6 по...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconПриглашение к участию в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconТиповая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Кировская область, Слободской район
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
Капитальному ремонту инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории приморского района санкт-петербурга, финансируемых...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Калининского района Санкт-Петербурга...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница