Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях




НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях
страница1/27
Дата31.08.2012
Размер1.22 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


\

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»


___________________ В.К. Екимов


«____» ________________ 2008г.

М. П.







R

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях ГУП «Гормост» в 2009 году


Торги проводит: Конкурсная комиссия, созданная заказчиком


Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»


Специализированная организация: Открытое акционерное общество «Аудинор»



Генеральный директор Открытого акционерного общества «Аудинор»


________________ С.А. Тюрина









Москва, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ 3

I. Термины и определения 11

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12

1.1. Законодательное регулирование 12

1.2. Заказчик, специализированная организация 12

1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ. 12

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) (начальная (максимальная) цена единицы работы 12

1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты 12

1.6. Требования к участникам размещения заказа 13

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта 13

1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта 14

1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа 14

1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе 14

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 15

2.1. Содержание конкурсной документации 15

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации. 15

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию 15

2.4. Отказ от проведения конкурса 16

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 17

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению 17

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 19

3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе 19

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 19

3.5. Требования к предложениям о цене контракта 20

3.6. Требования к описанию выполняемых работ. 20

3.7. Подтверждение полномочий представителя участника конкурса. 20

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 22

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 22

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе 23

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 24

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 25

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 25

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 27

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 27

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 28

5.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость 28

5.4. Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 29

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 30

6.1. Срок заключения контракта 30

6.2. Порядок заключения контракта 31

6.3. Обеспечение исполнения контракта 31

6.4. Права и обязанности победителя конкурса 33

6.5. Права и обязанности заказчика 33

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 34

7.1 Обжалование результатов размещения заказа. 34

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 35

8. Информация о проводимом конкурсе: 35

IV.ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 48

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 48

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 51

Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА 55

Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 56

Форма 5. ДОВЕРЕННОСТЬ 60

Форма 6. ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 61

V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 63

ДОГОВОР № _____ 63

1. Предмет договора. 63

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения, установленных на мостовых сооружениях, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденным регламентом. 63

1.2. На техническое обслуживание принимаются системы установленные на Новоарбатском, Бородинском, Б.Каменном, Б.Москворецком, Б.Устьинском, Крымском, Бесединском, Ленинградском, Химкинском, Спасском мостах и Можайском путепроводе. 63

Техническое обслуживание включает в себя: 63

А) периодическую проверку нормального функционирования систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения; 63

в) осуществление регламентных плановых работ; 63

г) выезд по вызову Заказчика в случае возникновения неисправности; д) оказание технической и консультативной помощи в вопросах, касающихся эксплуатации систем, составления инструкций по их эксплуатации и оптимизации по заказу Заказчика. 63

1.3. Сроки выполнения работ: начало _____________, окончание _____________ . 63

2. Стоимость договора и порядок расчета 63

2.1. Стоимость всех поручаемых Исполнителю работ определяется на основании утвержденных смет и с учетом результатов конкурса (протокол от «____» _______ 200_ г. № __________) составляет_______________________ (____________), в том числе НДС 18% __________. Коэффициент снижения ______%. 63

2.2. В случае если при производстве работ обнаружится необходимость проведения дополнительных работ, существенно изменятся физические объемы работ и виды работ, стоимость работ может быть уточнена дополнительным соглашением Сторон. 63

2.3. Расчеты за выполненные Исполнителем работы осуществляются Заказчиком платежными поручениями после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение 10-ти банковских дней. 63

2.4. После подписания указанных документов Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру. 63

3. Обязательства Исполнителя 63

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязуется: 63

3.1.Выполнять работы в соответствии с утвержденным регламентом в точном соответствии с условиями конкурса и настоящего договора. 64

3.2.Направлять своих специалистов для устранения внезапных отказов систем в течение 24 часов с момента получения заявки телефонограммой, факсом или по телефону (от ответственного представителя Заказчика). 64

3.3.Обеспечивать соблюдение на объектах требований техники безопасности, охраны труда, окружающей среды и правил пожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями СН и П и решениями административных органов г. Москвы (органов управления г. Москвы). 64

3.4.Исполнитель обязан выполнять работы собственными силами. При необходимости выполнения непрофильных работ, а также в случае невозможности выполнения комплекса работв установленные сроки собственными силами, Исполнитель направляет Заказчику предложения о привлечении дополнительных исполнителей работ. 64

3.5.Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего договора. 64

4. Обязательства Заказчика 64

Для выполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязуется: 64

4.1. Своевременно ставить в известность Исполнителя об отказах в работе оборудования систем. 64

4.2. Обеспечить своевременный доступ сотрудников Исполнителя на объекты Заказчика для обслуживания систем. 64

4.3. Принимать от Исполнителя выполненные работы и оплачивать их в порядке, указанном в статьях 2 и 5 настоящего договора. 64

4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ. 64

4.5. Замена оборудования систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения, вышедших из строя вследствие нарушения правил технической эксплуатации, стихийных бедствий, действий третьих лиц, а также устранение неисправностей, возникших по перечисленным в данном пункте причинам, оплачивается Заказчиком по отдельным счетам. 64

5. Порядок выполнения работ и сдачи-приемки работ 64

5.1. Заказчик и Исполнитель назначают на все время действия настоящего договора своих ответственных представителей с полномочиями, достаточными для координации и приемки работ. Ответственный представитель Заказчика с правом подписи актов приемки-сдачи работ ___________________________________________________________________________________. Ответственный представитель Исполнителя ________________________________________ ___________________________________________________________________________________. 64

5.2. С момента начала работ и до их завершения Исполнитель должен вести журнал работ, в котором производятся записи о техническом состоянии систем и объем выполненных работ с указанием количества израсходованных материалов. 64

5.3. О прибытии на объект Исполнитель должен известить Заказчика. 64

5.4. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в установленном порядке с ежемесячным подписанием актов приемки-сдачи работ. Подрядчик представляет отчеты по выполненным объемам работ по ф. КС- 2,3 до 27 числа каждого месяца. 64

5.5. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки-сдачи работ или предъявить претензии по выполненным работам. 65

5.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и дефекты, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 65

6. Ответственность сторон 65

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 65

6.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. 65

6.3. Ущерб, причиненный третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в результате несоблюдения Исполнителем требований правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, возмещает Подрядчик. 65

6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправеначислить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 65

6.5. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных регламентом, Заказчик вправе начислить пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ. 65

6.6. Указанные в п.п.6.4-6.5. пени не должны превышать 2% от стоимости работ. 65

6.7. В случае если пени, предусмотренные настоящим Договором, фактически не выставлялись или об уплате неустойки и иных санкций отсутствует решение Арбитражного суда, то сумма пени составляет 0 рублей, то есть не начисляется. 65

6.8. Уплата сторонами штрафных санкций (штрафов, пени) не освобождает их от исполнения принятых на себя обязательств в натуре, если иное прямо не предусмотрено настоящим договором. 65

7. Обстоятельства непреодолимой силы 65

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, принятые после вступления в силу настоящего договора законы Российской Федерации и иные правовые акты, делающие невозможным исполнение обязательств по договору в соответствии с законным порядком. 65

7.2. Сторона, по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. 65

7.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. 65

8. Действие договора 65

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. 65

8.2. Изменение или прекращение (расторжение) договора возможны только по соглашению сторон, кроме пунктов 8.3. и 8.4., когда Заказчик и Исполнитель имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 66

8.3. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях: 66

нарушение Исполнителем условий конкурса или договора; 66

аннулирование лицензии Исполнителя, принятие других актов государственных органов, лишающих Исполнителя права на продолжение работ; 66

нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных регламентом. 66

8.4. Исполнитель вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях: 66

при остановке работ Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более 2-х месяцев; 66

при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования и отсутствии с его стороны необходимых гарантий, обеспечивающих финансирование в течение 2-х месяцев; 66

при отказе Заказчика от выполнения взятых на себя по договору обязательств. 66

8.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению договора, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10-ти дней. При оставлении уведомления без ответа договор считается расторгнутым через месяц со дня получения уведомления. 66

10. Заключительные положения 66

10.1. Предусмотренные настоящим договором уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и / или телефаксу. 66

10.2. В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном выше порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем договоре, считается полученной стороной, изменившей свой адрес. 66

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 66

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Москвы. 66

10.5. Названия статей настоящего договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны истолковываться, как определяющие или ограничивающие содержание условий договора. 66

10.6. Настоящий договор совершен в г. Москве в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 67

11. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 67

- Сводный сметный расчет 67

- Локальная смета № 1 (Новоарбатский мост) 67

- Локальная смета № 2 (Бородинский мост) 67

- Локальная смета № 3 (Крымский мост) 67

- Локальная смета № 4 (Б.Каменный мост) 67

- Локальная смета № 5 (Б.Москворецкий мост) 67

- Локальная смета № 6 (Б.Устьинский мост) 67

- Локальная смета № 7 (Бесединский мост) 67

- Локальная смета № 8 (Ленинградский мост) 67

- Локальная смета № 9 (Химкинский мост) 67

- Локальная смета № 10 (Спасский мост) 67

- Локальная смета № 11 (Можайский путепровод) 67

- Регламент работ 67

12. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон, подписи 67

Заказчик 67

Исполнитель 67

111033, Москва, Верхний Золоторожский пер.д.5, кор.3, тел./факс 632-58-03,632-58-19 67

ИНН 7705313319 КПП 774501001, р/с 40602810100110000022 в ОАО «Банк Москвы» , к/с 30101810500000000219, БИК 044525219, ОКПО 11342790, ОКВЭД 63.21.23 67

Генеральный директор ГУП «Гормост» 67

_____________В.К.Екимов 67

_____________ 67

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 68



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции
Для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Боровского сельского поселения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсной документациии для проведения открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по техническому освидетельствованию лифтов после
Открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по техническому освидетельствованию лифтов после ремонта лифтового...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Калининского района Санкт-Петербурга...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных дома Гашека, 11, находящихся в управлении ООО «жко «Московка» в 2011 году Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ пО замене Лифтового оборудования
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconТом 4 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта внутридомовых систем теплоснабжения
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем теленаблюдения, видеорегистрации и тревожного оповещения на инженерных сооружениях iconИнструкция по подготовке и проведению конкурса 5 общие сведения 5
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по проектированию блочно-модульной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница