Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01»




Скачать 163.69 Kb.
НазваниеСтатья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01»
Дата30.08.2012
Размер163.69 Kb.
ТипСтатья
Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких

наркозно-дыхательного «Фаза-5-01» или «эквивалент»


г. Мичуринск от «___» _________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Мичуринская центральная районная больница» именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице главного врача Сухарева Александра Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

именуемый в дальнейшем - Поставщик, в лице ____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, по итогам запроса котировок на поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательного «Фаза-5-01» или «эквивалент» (протокол от _____________№______), заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее - Контракт) О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Статья 1. Обязательства сторон

1.1. Обязательства Поставщика.

1.1. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» или «эквивалент», далее Товар, в комплектации и с характеристиками, указанными в Приложении № 1 и в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.

1.2. Обязательства Заказчика.

1.2.1. Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Товар в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.

Статья 2. Цена Контракта и порядок ее формирования.

2.1 Цена Контракта составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей. В цену Контракта включены стоимость товара и все расходы, оплачиваемые Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара по Контракту, в том числе транспортные расходы, расходы на ввод в эксплуатацию оборудования, налоговые и другие обязательные платежи.

2.2. Настоящая цена Контракта является фиксированной на весь период действия настоящего Контракта и изменению не подлежит.

Статья 3. Источник финансирования.

3.1. Настоящий Контракт финансируется из бюджета Мичуринского района.

Статья 4. Срок и порядок оплаты.

4.1. Оплата поставляемого Товара производится по факту поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании платежных документов и соответствующих актов в 4 квартале 2009 года.

Статья 5. Место, сроки и условия поставок

5.1. Место поставки – МУЗ «Мичуринская центральная районная больница» по адресу: 393749, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Социалистическая, 76а. Доставка Товара осуществляется Поставщиком.

5.2. Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения Контракта.


5.3. Поставщик обязуется в письменной форме не позднее, чем за 5(пять) дней известить Заказчика о готовности поставить Товар.

Статья 6. Характеристика поставляемого Товара и порядок приемки

6.1. Поставляемый Товар - новый, не бывший в употреблении, выпуска не ранее 2009 года, соответствует характеристикам и комплектации, указанным в Приложении №1.

6.2. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям нормативно-технической документации, предъявляемым к данному оборудованию.

Срок гарантии: не менее 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставляемый Товар при поставке сопровождается сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, свидетельством о поверке, эксплуатационно-технической документацией (на русском языке).

6.3. При получении Товара Заказчик обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

6.4. Принятие Товара Заказчиком производится:

а) по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, руководствуясь статьями 465- 468 Гражданского кодекса РФ (ч.2);

б) по качеству – на соответствие качества поставленного Товара удостоверениям о качестве Товара предоставленным Поставщиком, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса РФ (ч.2).

6.5. Порядок приемки Товара:

6.5.1. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт ввода в эксплуатацию оборудования.

6.5.2 Упаковка - организации-производителя, отвечающая требованиям нормативно-технических документов, с нанесенной маркировкой. В момент передачи Товара упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, намокания.

6.5.3. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок гарантии качества.

6.5.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6.5.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6.5.6. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6.6. В случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара Заказчиком составляется акт в 2-х экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков Товара.

6.7. В случае наличия обоснованных претензий по качеству Товара Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить некачественный Товар в течение 3 дней с момента подписания акта.

6.9. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки Товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный недостачей и/или ненадлежащим качеством Товара.

Претензии по качеству и/или количеству Товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки Товара, а также другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % от общей стоимости товаров, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Поставщиком.

Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Получатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 9. Разрешение споров и разногласий.

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 10. Дополнительные условия

10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

10.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.

Статья 11. Вступление Контракта в силу.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Статья 12. Контрактная документация.

12.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта

Приложение №1 – Технические характеристики и комплектация на аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» или «эквивалент».

Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.


Заказчик:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Мичуринская центральная районная больница»

393749, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Социалистическая, 76а, ИНН 6807000190, КПП 680701001, р/с 40204810900000000258, ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области л/с 03808000087 ОФК по Мичуринску и Мичуринскому району, БИК 046871000, ОКАТО 68212820000.

Поставщик:

Заказчик


Главный врач МУЗ

«Мичуринская ЦРБ»


_______________ А.Н. Сухарев

(подпись)

М.П.
Поставщик









Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от ____________________№______

отдела С.В. Минаев

Технические характеристики и комплектация

Аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» или «эквивалент» должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, выпуска не ранее 2009 года.

Эквивалентность товара определяется в соответствии с показателями характеристик поставляемого товара


п/п

Параметры

Требования технического задания

Требуемые характеристики

1

Аппарат для длительной вентиляции лёгких у взрослых и детей старше 6 лет или проведения ИВЛ во время наркоза. Ингаляционный наркоз по реверсивному и нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование кислорода, закиси азота, фторотана.

Наличие

2

Вентилятор

Электропроводной с микропроцессорным управлением

3

Газоснабжение

Медицинский кислород и воздух 1, 4-4,5 атм.

4

Использование совместно с наркозным блоком

Фторотан, N2O –возможность

Севофлюран, изофлюран - возможность

5

Возможность размещения дополнительного навесного оборудования

Наличие

Три полки для размещения дополнительного оборудования

6

Встроенное электропитание (аккумуляторы)

наличие

7

Увлажнение и подогрев дыхательной смеси

32-38о С с цифровым индикатором

наличие

8

Шасси на четырёх антистатических колёсах с двумя стопорными устройствами

наличие

9

Встроенная функция дезинфекции паровоздушным, химическим (хлоргексидин) методом

наличие

10

Триггерное устройство по давлению

наличие

11

Чувствительность датчика

2 см Н2О

12

Триггерный датчик встроенный не требующий регулярной замены

наличие

13

Режимы вентиляции

CMV, IMV, SIMV (PS), IRV, SPONT, высокочастотный,

Управление вентиляцией пультом дистанционного управления (ПДУ)

14

Измерение пульса при помощи ПДУ

наличие

15

Образование дыхательной кислородно-воздушной смеси

Полуавтоматический смеситель

Блок ротаметрических дозиметров


возможность

наличие


16

Частота дыхания

Диапазон регулирования частоты дыхания 1/мин

-нормочастотный режим от 10 до 40

- высокочастотный режим от 40 до 160

17

Соотношение t вдоха : t выдоха % (IRV)

Плавная регулировка с шагом в 1%

30:60 до 60:30

18

Продолжительность задержки вдоха “плато” в % от времени вдоха

плавная регулировка с шагом в 1%

Наличие

До 30%

19

Дыхательный объём

50-2000 мл

20

Минутная вентиляция

2-37

21

Время поддержки самостоятельного дыхания потоком на режиме IMV, сек.

Регулируется с шагом в 1 сек.

35-1

22

Частота механических вдохов на режиме SIMV

До 20 в 1/мин

23

Поток поддержки на режимах IMV и SIMV

Не менее 40 л/мин

24

Давление поддержки на режиме SIMV

До 40 см Н2О

25

Давление в дыхательных путях

До 60 см Н2О

26

Давление ПДКВ

До 25 см Н2О

27

Форма графика давления на режимах CMV, IMV на режимах SIMV (PS)

Квадратная

Нисходящая

28

Мониторинг:

Давление


Частота дыхания, минутной вентиляции, дыхательного объёма, соотношения tвд : tвыд, величины “плато”, температуры дыхательной смеси, объёмная скорость потока на режимах ручного управления, IMV


По манометру


Числовые индикаторы



29

Тревожная сигнализация с отображением символа и звуковым сигналом

AL 1 – неисправен электропривод

AL 2 – разгерметизация (дыхательного) контура

AL 3 - пациент не дышит

AL 4 – давление ИВЛ падает

AL 5 – давление ИВЛ растёт

AL 6 – превышение предельного давления P lim max

AL 7 – превышение давления ПДКВ

AL 8 – превышение t увлажнителя (t > 41oC)

AL 9 – нет питания от сети (220В)

AL 10 – аккумулятор разряжен

AL 11 – остановка вентилятора продува (аппарата)

Не менее 65 Дб


Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие


Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

30

Электропитание

Сеть переменного тока


Сеть постоянного тока (встроенный аккумулятор)


От 198 до 244 в

Частотой 50 Гц


Наличие 12В, 5Ач (Ампер часов), на 3-4 часа

31

Самодезинфекция с обратным отсчётом времени и индикацией времени посекундно, с автоматическим отключением после завершения режима

Самодезинфекция паровоздушная в двух режимах:

Для спорообразующих бактерий

Для неспорообразующих бактерий

Самодезинфекция хлоргексидином 0, 5%



Наличие

32

Габариты в рабочем положении

вес в рабочем положении

Габариты в транспортно упаковке

Вес в транспортной упаковке

45х65х135 см.

Не более 40 кг

55-60-95 см

Не более 60 кг


33


Комплект поставки:

- вентилятор

-передвижное шасси с тремя полками и держателем контура

-кислородно-воздушный смеситель

-блок ротаметрических дозиметров с газовыми шлангами на кислород и закись азота РП 5.15-01.000

-увлажнитель

- дыхательный контур с влагосборниками многоразовый силиконовый

-комплект запасных частей




Наличие

Наличие

Возможность

Наличие


Наличие

Наличие

Наличие


34

Наличие регистрационного удостоверения

Наличие сертификата

Гарантийный срок обслуживания

Инструкция на русском языке

Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию

Наличие

Наличие

Не менее 5 лет

Наличие

Наличие

Похожие:

Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconСтатья Обязательства сторон

Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconСтатья Обязательства сторон

Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» icon2 Документами, подтверждающими обязательства сторон, являются Договор, обязательные приложения к Договору Информация об услугах турбазы «Кумуткан» и прайс-лист. Права и обязанности сторон

Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconПрограмма и разработка уроков по обж по теме: «Экстренная медицинская помощь»
Получить медицинские знания о назначе­нии и функционально-анатомическом обоснова­нии прекардиального удара, непрямого массажа сердца,...
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconТехнические характеристики наркозно-дыхательного аппарата Venar Prima Screen
ТребованияОбщая характеристикаНаркозно-дыхательный аппарат европейского производства для новорожденных, детей и взрослыхПринцип работыЭлектрический...
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconСтатья 723 гк РФ не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы, но предоставляет ему возможность потребовать либо безвозмездного устранения недостатков,
Заявленные же заказчиком требования вытекали из гарантийных обязательства подрядчика, поэтому связаны не с обязательством по оплате,...
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconПриглашние принять обязательства по дорожной безопасности
Я обязусь вести машину с безопасной скоростью и соблюдать дистанцию в соответствии с дорожными условиями
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconПример письма обязательства
Я предупрежден о том, что предоставленная мне виза не является гарантией въезда в страну, так как окончательное решение об этом принимают...
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconСтатья предмет договора. Билайн обязуется оказывать, а Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с настоящим Договором, Условиями предоставления услуг внутризоновой,
Договор о предоставлении услуг внутризоновой междугородной и международной телефонной связи
Статья Обязательства сторон > Обязательства Поставщика. Поставщик обязуется поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких наркозно-дыхательный «Фаза-5-01» iconКупание и плавание плавание самые любимые наши водные процедуры. Пребывание в воде оказывает закаливающее влияние на организм. Механическое раздражений
Давление воды, препятствующее вдоху и выдоху, создает тренирующую нагрузку на дыхательный аппарат. Плавание развивает мускулатуру,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница